REGIONE SICILIANA ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'
Ufficio Speciale di Coordinamento delle Attività Tecniche e di Vigilanza sulle Opere Pubbliche
Archivio Generale dei Lavori Finanziamento
Motivazione Sintetica della Mancata Ultimazione Lavori
Importo Presunto per Ultimazione Lavori
PAGAMENTO PREZZO CHIUSO
€ 650.000,00
GLI ALLOGGI SONO STATI COMPLETATI
€ 850.000,00
LAVORI ULTIMATI MA NON AGIBILI
€ 3.200.000,00
Località
Prov.
Denominazione Lavori
Anno
Legge
Data Data Presunta Conseg. Fine Lavori Lavori
IACP AG
COMITINI
AG
COSTRUZIONE 20 ALLOGGI
1996
67/88
18/11/02
2
IACP AG
CASTELTERMINI
AG
COSTRUZIONE 24 ALLOGGI
3
IACP AG
PALMA DI MONTECHIARO
AG
COSTRUZIONE CAMPO DI CALCIO
AG
COMPLETAMENTO CENTRO CIVICO E COMMERCIALE IN LOCALITA' MONSERRATO
OPERA NON UTILIZZABILE IN QUANTO OCCORRE FINANZIARE IL COMPLETAMENTO
€ 1.300.000,00
AG
COMPLETAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA IN MONSERRATO
OPERA FRUIBILE PARZIALMENTE OCCORRE FINANZIARE IL COMPLETAMENTO
€ 1.600.000,00
AG
INTERVENTO DI N.60 ALLOGGI POPOLARI ED OPERE DI URBANIZZAZIONE/COMPL ETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE
OCCORRE COMPLETARE LE OPERE DI URBANIZZAZIONE
€ 300.000,00
Ente / Amm.ne
1
N° Report
4
5
6
IACP AG
IACP AG
IACP AG
AGRIGENTO
AGRIGENTO
LICATA
18/05/04
457/78 16/06/03
28/04/05
7
IACP ACIREALE
ACIREALE
CT
PROGRAMMA DI INTERVENTO PER LAREALIZZAZIONE DI ALLOGGI POPOLARI DA FINANZIARE CON LA L.R. 15/86
8
IACP EN
PIAZZA ARMERINA
EN
COSTRUZIONE DI N.21 ALLOGGI POPOLARI
9
IACP ME
VILLAFRANCA TIRRENA
ME
10
IACP ME
CAPIZZI
ME
11
IACP ME
S. AGATA DI MILITELLO
ME
12
13
IACP PA
IACP PA
CERDA
PALERMO
2001
COSTRUZIONE 20 ALLOGGI IN LOCALITA' ACQUASANTA NORD COMPLETAMENTO PALAZZINA PER COMPLESSIVI 10 ALLOGGI POPOLARI COSTRUZIONE DI N. 2 PALAZZINE PER COMPLESSIVI 20 ALLOGGI
2001
28/07/03
457/78
01/07/92
31/10/93
457/78
20/05/96
18/11/97
67/88
13/05/94
26/11/95
BENCHE' LO IACP NON ABBIA OPERE INCOMPIUTE NECESSITA DI UN ULTERIORE FINANZIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA COSTRUTTIVO RISOLUZIONE UNILATERALE DEL CONTRATTO RISOLUZIONE DEL CONTRATTO CON TRANSAZIONE RISOLUZIONE DEL CONTRATTO IN DANNO DELL'IMPRESA RISOLTO IL CONTRATTO PER FALLIMENTO IMPRESA
PA
RIAPPALTO DEI LAVORI DEL PROGRAMMA COSTRUTTIVO EX 48 2001 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN C/DA MALLUTA
PRIMO CONTRATTO RISOLTO E' IN CORSO UNA NUOVA RIMODULAZIONE DEL PROGETTO PER IL RIAPPLATO
PA
RIAPPALTO DEI LAVORI DI RECUPERO DELL'IMMOBILE EDILIZIO SITO NEL CENTRO 2000 STORICO DI PALERMO IN VIA PANNIERI ISOLATO BN.4 ALLOGGI E 3 BOTTEGHE
PER IL PRIMO CONTRATTO E' IN CORSO LA CAUSA ED E' STATA DISPOSTA LA RESCISSIONE IN DANNO
179/92
01/10/02
€ 2.324.056,05
€ 220.228,74
RIAPPALTO DEI LAVORI DI RECUPERO EDILIZIO DELL'IMMOBILE DENOMINATO "MURA DI SANTA TERESA" ISOLATO 2 ALLA KALSA
14
IACP PA
PALERMO
PA
15
IACP RG
ACATE
RG
16
IACP RG
VITTORIA
RG
17
IACP RG
S. CROCE CAMERINA
RG
18
IACP RG
RAGUSA
RG
19
IACP SR
AUGUSTA
SR
COSTRUZIONE DI 112 ALLOGGI DI EDILIZIA INDUSTRIALIZZATA
20
IACP SR
MELILLI
SR
21
IACP SR
AUGUSTA
22
23
24
PROVINCIA CL
PROVINCIA CL
PROVINCIA CL
GELA
MAZZARINO
MUSSOMELI
COSTRUZIONE DI 18 ALLOGGI COSTRUZIONE 20 ALLOGGI COSTRUZIONE 18 ALLOGGI COSTRUZIONE 12 ALLOGGI
179/92
20/12/02
08/01/92
30/06/93
06/09/94
27/02/96
21/02/07
22/01/09
06/03/07
27/08/08
457/78
24/07/95
23/07/97
COSTRUZIONE 20 ALLOGGI
15/86
17/04/97
16/10/98
SR
COSTRUZIONE 16 ALLOGGI
457/78
15/06/84
14/06/88
CL
LAVORI DI COMPLETAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT
CL
REALIZZAZIONE DELL'ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI
CL
REALIZZAZIONE DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE PER L'AGRICOLTURA
1988
FONDI 2002 PROVIN CIALI FONDI REGION ALI STATALI E PROVIN CIALI
01/12/03
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO CON LA PRIMA IMPRESA E ATTO STRAGIUDIZIALE DELLA SECONDA IMPRESA RISOLUZIONE CONTRATTO RISOLUZIONE CONTRATTO RISOLUZIONE CONTRATTO RISOLUZIONE CONTRATTO LAVORI SOSPESI PER ABBANDONO DEL CANTIERE CONTRATTO RESCISSO IN DANNO CONTENZIOSO CON L'IMPRESA RESCISSIONE CONTRATTO ABBANDONO DEL CANTIERE RESCISSIONE IN DANNP OPERA ULTIMATA SECONDO IL PROGETTO OCCORRE ULTERIORE FINANZIAMENTO
€ 1.500.000,00 € 1.745.341,40 € 900.000,00 € 1.126.000,00
€ 2.500.000,00
€ 2.200.000,00
€ 1.800.000,00
€ 3.500.000,00
OPERA ULTIMATA SECONDO IL PROGETTO OCCORRE ULTERIORE FINANZIAMENTO
€ 1.500.000,00
OCCORRE COMPLETARE LE AULE ED I LAVORATORI
€ 2.550.000,00
25
26
PROVINCIA CL CALTANISSETTA
PROVINCIA CL CALTANISSETTA
27
PROVINCIA CT
28
PROVINCIA CT
29
PROVINCIA CT
CATANIA
CATANIA
CATANIA
CL
LAVORI DI MANUTENZIONE DTRAORDINARIA ED AMMODERNAMENTO DELLA SP23 TRATTO MONTEDORO/BOMPENSI ERE
FONDI 1989 PROVIN CIALI
01/01/90
FALLIMENTO DELL'IMPRESA
CL
LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA STRADA A FONDI SCORRIMENTO VELOCE 1989 PROVIN "MUSSOMELICIALI CALTANISSETTA" I° LOTTO
10/02/90
RISOLUZIONE IN DANNO DEL CONTRATTO
CT
RECUPERO E RESTAURO DEL RIFUGIO "TORRE DEL FILOSOFO"
30/04/02
OPERA NON PIU' RECUPERABILE A CAUSA DI EVENTI DI FORZA MAGGIORE
€0
CT
COMPLETAMENTO STRADA DI ACCESSO ALLA ZONA "C" ALTOMONTANA
NON SI RICHIEDE ULTERIORE SOMMA
€0
CT
LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI DEFESA E PRESIDIO DELLA SEDE STRADALE LUNGO LA SP 62 DA CALTAGIRONE A SANTO PIETRO
OPERA GIA' APPALTATA
€0
OPERA GIA' APPALTATA
€0
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
€0
30
PROVINCIA CT
CATANIA
CT
31
PROVINCIA CT
CATANIA
CT
SP102/II LAVORI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA' CON LA SISTEMAZIONE DEI TRATTI DI FRANA LAVORI DI AMMODERNAMENTO SP44 TRATTA BIANCAVILLA VERSO SP167
FONDI PROVIN CIALI
06/09/04
29/02/03
32
33
34
35
36
PROVINCIA CT
PROVINCIA CT
PROVINCIA CT
PROVINCIA CT
PROVINCIA EN
CATANIA
CATANIA
CATANIA
VIZZINI
ENNA
CT
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI NORMATIVE IN MATERIA DI SICUREZZA PREVENZIONE INCENDI IGIENE ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
CT
LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA NUOVA CASERMA VV.FF. DI CATANIA DISTACCAMENTO SUD
CT
CT
EN
LAVORI DI RECUPERO DELL0ISTITUTO TECNICO AGRARIO "F.EREDIA"
PROGETTO ESECUTIVO DI RECUPERO DI TRE ISOLATI DEL BORGO DELLA CUNZIRIA
RISOLUZIONE CONTRATTO SONO IN FASE DI ESPLETAMENTO LE PROCEDURE PER IL RIAPPALTO
€ 1.300.000,00
433/91
LAVORI MAI CONSEGNATI IN ATTO NON REALIZZABILE
€0
433/91
LAVORI AGGIUDICATI MA MAI CONSEGNATI L'IMPRESA HA FORMULATO ISTANZA DI RECESSO
€ 1.000.000,00
31/07/03
CONTENZIOSO CON L'IMPRESA SI E' IN ATTESA DELLA RISOLUZIONE IN VIA TRANSATTIVA PER RIAPPALTARE L'OPERA
€0
26/02/09
OPERA NON ULTIMATA PER AUMENTO DELL'IMPORTO DEI LAVORI PER CAUSE IMPREVEDIBILE OCCORRE ULTERIORE SOMMA
€ 1.224.038,35
23/96
23/01/06
01/10/02
LAVORI DI COSTRUZIONE TRATTO IN VARIANTE FONDI TRA LE ATTUALI POR PROGRESSIVE KM.CHE 2006 SICILIA 27/02/08 0+000 E 4+000 CIRCA 2000/200 SULLA SP 22 "B" SS.192 6 GAGLIANO C/TO
17/07/07
37
38
PROVINCIA EN
PROVINCIA PA
ENNA
BAGHERIA
EN
LAVORI DI AMMODERNAMENTO DELLA S.P. 18 "AGIRA/NICOSIA" DA AGIRA AL KM 20 II LOTTO I STRALCIO
PA
LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PARCO ACCESSIBILE DI CULTURA AMBIENTALE - I LOTTO FUNZIONALE CENTRO EDUCAZIONE AMBIENTALE SU MONTE CALAFATO
39
PROVINCIA PA
S.AGATA DI MILITELLO
PA
40
PROVINCIA TP
TRAPANI
TP
41
CONSORZIO ASI CALATINO CALTAGIRON E
42
CONSORZIO ASI CATANIA
43
CONSORZIO ASI GELA
CALTAGIRONE
CATANIA
GELA
LAVORI PER LA COSTRUZIONE DI N.2 PALAZZINE PER COMPLESSIVI 20 ALLOGGI REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE DA TRAPANI A MARSALA
CT
LAVORI DI COSTRUZIONE DEL I LOTTO DI RUSTICI ARTIGIANALI NELLAGGLOMERATO INDUSTRIALE S.M. POGGIARELLI
CT
IL CONSORZIO HA SOLO IN CORSO DI COMPLETAMENTO DUE INTERVENTI SULLE RISORSE LIBERATE
CL
LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN CENTRO SOCIALE E SERVIZI CONSORTILI
FONDI POR 2006 SICILIA 22/12/07 2000/200 6
21/12/08
OPERA NON ULTIMATA PER AUMENTO DELL'IMPORTO DEI LAVORI PER CAUSE IMPREVEDIBILE OCCORRE ULTERIORE SOMMA
€ 364.248,24
LAVORI MAI INIZIATI IN QUANTO LA DITTA è STATA INTERESSATA DA MISURE DI PREVENZIONE ENTRANDO IN AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA
€0
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER FALLIMENTO DELL'IMPRESA
€0
L'IMPRESA CHIEDE LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO I LAVORI RISULTANO SOSPESI PER CONTENZIOSO CON L'IMPRESA OCCORRE ULTERIORE FINANZIAMENTO
OPERE SOSPESE PER RISOLUZIONE IN DANNO DELL'IMPRESA
€ 254.078
€ 5.300.000,00
€ 2.731.000,00
44
CONSORZIO ASI GELA
45
CONSORZIO ASI GELA
46
CONSORZIO SAN PIERO PATTI ASI MESSINA
GELA
GELA
CL
NUOVO INSEDIAMENTO DI RUSTICI INDUSTRIALI SETTORE NORD 1
CL
SISTEMAZIONE VIARIA PRINCIPALE A SERVIZIO DEL NUCLEO INDUSTRIALE DI GELA
ME
NUCLEO INTEGRATO AGRO INDUSTRIALE
17/10/88
03/04/93
ME
COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE ED ATTREZZAMENTO DELLA ZONA D2 NELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE
25/10/04
11/01/07
47
CONSORZIO ASI MESSINA
48
CONSORZIO ASI SIRACUSA
MELILLI
SR
ESCAVAZIONE FONDALI ANTISTANTI LA TESTATA DEL PONTILE DI MARINA DI MELILLI
49
COMUNE
ACQUAVIVA PLATANI
CL
CENTRO SOCIO CULTURALE
1986
64/86
14/06/91
30/06/92
50
COMUNE
ACQUAVIVA PLATANI
CL
POLIGONO DI TIRO E CAMPO DI TIRO A VOLO
1991
8/78 26/88
24/07/92
18/12/93
51
COMUNE
ACQUAVIVA PLATANI
CL
SCUOLA MEDIA
1968/6 9
52
COMUNE
AIDONE
EN
CENTRO SOCIALE PER HANDICAPPATI
1988
MILAZZO
01/12/80
27/03/90
27/01/91
OPERE SOSPESE PER RISOLUZIONE IN DANNO DELL'IMPRESA OPERA ULTIMATA MA OCCORRE ULTERIORE FINANZIAMENTO I LAVORI RISULTANO SOSPESI PER SCADENZA DELLA CONCESSIONE EDILIZIA MAI RIPRESI A SEGUITO DELL'ORDINANZA DEL CGA I LAVORI SONO STATI SOSPESI E NON PIU' RIPRESI FINANZIAMENTO REVOCATO LAVORI NON ULTIMATI PER SOPRAVVENUTE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA AMBIENTALE OPERA INCOMPIUTA PER MANCANZA FONDI OPERA INCOMPIUTA PER MANCANZA FONDI OPERA INCOMPIUTA PER MANCANZA FONDI OPERA INCOMPIUTA PER MANCANZA FONDI
€ 2.624.500,00
€ 5.848.000,00
€0
€0
€0
€ 1.511.519,04 € 1.616.634,07 € 718.309,74 €0
53
54
55
COMUNE
COMUNE
COMUNE
AIDONE
ALCAMO
ALCAMO
EN
TP
COSTRUZIONE STRADA INTERCOMUNALE COLLEGANTE LA SS 288 1982 CON LA STRADA PROVINCIALE AIDONE MIRABELLA IMBACCARI LAVORI DI RIFACIMENTO E COMPLETAMENTO FONDI DEGLI IMPIANTI REGION DEPURATIVI DELLA RETE ALI FOGNANTE
24/08/83
15/04/01
24/06/84
OPERE INCOMPIUTA PER PROBLEMI GIUDIZIARI
€0
14/04/03
OPERA INCOMPIUTA PER FALLIMENTO IMPRESA
€0
TP
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' ESTERNA
FONDI COMUN ALI
15/03/10
31/10/10
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' INTERNA
FONDI COMUN ALI
07/06/10
06/10/10
8/78 7/90
15/01/92
56
COMUNE
ALCAMO
TP
57
COMUNE
ALCARA LI FUSI
ME
58
COMUNE
ALCARA LI FUSI
ME
COSTRUZIONE PISCINA SCOPERTA COMPLETAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE E RELATIVI COLLETTORI
59
COMUNE
ALCARA LI FUSI
ME
REALIZZAZIONE CENTRO DIURNO
27/12/91
60
COMUNE
ALCARA LI FUSI
ME
STRADA DI COLLEGAMENTO ALCARA LI FUSI SS113
03/12/90
61
COMUNE
ALCARA LI FUSI
ME
RECUPERO URBANO ZONA S. GIOVANNI E ZONE ADIACENTI
18/10/01
62
COMUNE
ALESSANDRIA DELLA ROCCA
AG
LAVORI DI COSTRUZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI 2001 IN ZONE DI ESPNASIONE
21/04/04
31/01/93
20/04/06
LAVORI SOSPESI PER PERIZIA DI VARIANTE DISTRIBUZIONE DI SPESA LAVORI SOSPESI PER PERIZIA DI VARIANTE DISTRIBUZIONE DI SPESA RESCISSIONE CONTRATTO
€ 750.000,00
RESCISSIONE CONTRATTO
€ 650.000,00
I LAVORI INIZIALMENTE SONO STATI SOSPESI E POI E' STATO RISOLTO IL CONTRATTO OPERA NON FUNZIONALE PER MANCANZA DI FONDI LAVORI SOSPESI PER SEQUESTRO GIUDIZIARIO RISOLIZIONE UNILATERALE DEL CONTRATTO
€0
€0
€ 950.000,00
€ 9.000.000,00 € 250.000,00 €0
63
64
65
COMUNE
COMUNE
COMUNE
ALI'
ALI TERME
ALIMENA
ME
LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA STRADA COMUNALE 1996 ESTERNA ALI' - ITALA E QUARTIERE SANTO SPIRITO
ME
LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DEL TRANSITO VEICOLARE LUNGO LA VIABILITA' ESTERNA E SISTEMAZIONE DELLE AREE CONNESSE DANNEGGIATE A SEGITO DELL'ALLUVIONE DEL 25/10/2007
PA
LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA VILLA COMUNALE E COSTRUZIONE DI UN ANFITEATRO
66
COMUNE
ALIMENA
PA
67
COMUNE
AUGUSTA
SR
68
COMUNE
BAGHERIA
PA
16/06/97
FONDI 2008 COMUN ALI
LAVORI DI RICONVERSIONE DEL MANUFATTO GIA' DESTINATO A PISCINA COMUNALE IN CENTRO POLIFUNZIONALE COSTRUZIONE DI UNA SCUOLA ELEMENTARE 1987 PLESSO "DOMENICO COSTA 1" LAVORI DI MANUTENZIONE DSTRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ALLE NORME DI 2008 SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE G. CIRINCIONE IN VIA DIEGO D'AMICO
488/86
CASSA DD.PP.
09/09/08
20/04/90
20/04/10
16/01/99
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO CONTENZIOSO IN CORSO
€ 350.000,00
28/02/11
PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO INNANZI AL TRIBUNALE
€ 18.660,19
OCCORRE FINANZIARE IL COMPLETAMENTO
€ 1.790.000,00
OCCORRE FINANZIARE IL COMPLETAMENTO
€ 2.000.000,00
RISOLUZIONE IN DANNO DEL CONTRATTO
€ 3.000.000,00
LAVORI SOSPESI IN ATTESA DI PARERE DA PARTE DEL GENIO CIVILE
€0
20/07/91
69
70
COMUNE
COMUNE
BAGHERIA
BAGHERIA
PA
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA G. CARDUCCI IN VIA DIEGO D'AMICO
2006
CASSA DD.PP.
PA
LAVORI DI MANUTENZIONE 2007 STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE GRAMSCI
CASSA DD.PP. EL 289/02
71
COMUNE
BAGHERIA
PA
72
COMUNE
BAGHERIA
PA
73
74
75
COMUNE
COMUNE
COMUNE
BASICO'
BASICO'
BASICO'
ME
25/03/10
LAVORI SOSPESI IN ATTESA DI PARERE DA PARTE DEL GENIO CIVILE
03/03/08
LAVORI SOSPESI CONTENZIOSO CON L'IMPRESA
€0
2008
FONDI APQ
20/01/10
LAVORI SOSPESI PER RITARDATA CONSEGNA DEI MATERIALI
€0
2009
FONDI FAS
06/04/10
LAVORI SOSPESI
€0
LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA STRADA DI INTERESSE TURISTICO IL 1987 LOCALITA' CARROZZO E LARDERIA PER LO 1991 SVILUPPO DELLA RICETTIVITA' COLLINARE
217/83
07/05/88
FALLIMENTO DELL'IMPRESA
€0
LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE OPERE DI URBANIZZAZIONE DELL0INSEDIAMENTO PRODUTTIVO COMMERCIALE E FIERISTICO IN C/DA MONACO
29/01/93
ME
LAVORI DI REALIZZAZIONE PIANO PER INSEDIAMENTI PRODITTIVI I° LOTTO
17/06/88
21/10/90
ME
LAVORI DI REALIZZAZIONE PIANO PER INSEDIAMENTI PRODITTIVI II° LOTTO
26/10/89
25/10/30
LAVORI ULTIMATI MA NON FUNZIONALE L'OPERE NON è STATA DICHIARATA COLLAUDABILE OPERA INCOMPIUTE PER IL MANCATO FINANZIAMENTO DELLA P.V.S.
€0
€0
76
77
78
COMUNE
COMUNE
COMUNE
BELMONTE MEZZAGNO
BISAQUINO
BISAQUINO
PA
PA
PA
RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE IN VIA CARMINE
COMUNE
BISAQUINO
PA
80
COMUNE
BISAQUINO
PA
81
COMUNE
BLUFI
PA
82
83
COMUNE
COMUNE
BOMPIETRO
BOMPIETRO
PA
PA
€0
10/09/87
LAVORI NON ULTIMATI PER MANCANZA DI FONDI
€ 1.000.000,00
06/02/88
LAVORI SOSPESI E NON PIU' RIPRESI PER LA MANCATA APPROVAZIONE DELLA PVS
€ 2.327.000,00
OCCORRE FINANZIARE IL COMPLETAMENTO
€ 1.298.000,00
OCCORRE FINANZIARE IL COMPLETAMENTO
€ 335.696,98
COSTRUZIONE IMPIANTO 1982 DI DEPURAZIONE
COSTRUZIONE CENTRO SOCIALE
79
L'ASP HA REDATTO UN PROGETTO ESECUTIVO ADEGUATO ALLA NORMATIVA VIGENTE PER IL QUALE E' IN CORSO L'ITER APPROVATIVO
1986
1986
COSTRUZIONE COLLETTORE RETE FOGNANTE QUARTIERE 1999 SAN FRANCESCO DI PAOLA 2° STRALCIO COLLEGAMENTO TRA LA VIA DECANO DI VINCENTI E LO SPAZIO SILVA E 1999 SISTEMAZIONE URBANISTIVCA COSTRUZIONE INVASO DO BLUFI LAVORI DI COMPLETAMENTO DI UNA CASERMA DEI CARABINIERI
2007
LAVORI DI MANUTENZIONE AMMODERNAMENTO E COMPLETAMENTO DELLA 2006 STRADA LOCATI IN C/DA GALLINONE RACCORDO S.P. 9
MUTUO DD.PP.
€0
01/01/90
17/2004
06/08/07
01/12/09
I LAVORI RELATIVI AL I° LOTTO SONO STATI ULTIMATI OCCORRE FINANZIARE IL COMPLETAMENTO
21/09/07
19/04/09
OCCORRE FINANZIARE IL COMPLETAMENTO
€ 352.360,52
€ 1.500.000,00
84
85
86
87
88
89
COMUNE
COMUNE
COMUNE
COMUNE
COMUNE
COMUNE
BOMPIETRO
BOMPIETRO
BORGETTO
BROLO
BROLO
BURGIO
PA
LAVORI DI COSTRUZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO I° LOTTO 1984 COSTRUZIONE PISCINA COPERTA
10/06/85
30/09/87
OCCORRE ULTERIORE FINANZIAMENTO
€ 930.000,00
PA
LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA STRADA ESTERNA BOMPIETRO-COZZO 1988 DONNA AMOROSA-S. GIOVANNELLO
03/04/92
31/07/93
OCCORRE ULTERIORE FINANZIAMENTO
€ 1.805.976,42
PA
LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN SERBATOIO IDRICO AD USO POTABILE A 1988 SERVIZIO DELLE C/DE MAGNA E CORSITTI
21/02/92
LAVORI NON CONCLUSI PER MANCATA APPROVAZIONE PVS
€ 100.000,00
25/01/05
29/09/06
OPERA ULTIMATA E COLLAUDATA OCCORRE FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO
€ 1.900.000,00
CASSA DD.PP. E 19/11/09 DELIBE RA CIPE
19/03/11
OCCORRE ULTERIORE FINANZIAMENTO
€ 1.779.700,00
03/05/89
OPERA NON ULTIMATA PER MANCANZA DI FONDI
€0
ME
21/03/91
LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA 87/81 E STRUTTURA 1987/1 14/86 E POLIVALENTE DEL TIPO 989 CASSA CASA ALBERGO E CASA DD.PP. PROTETTA
ME
LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE 10 AULE DI VIA TRENTO
AG
LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA CSA ALBERGO PER 1987 ANZIANI E CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE
90
COMUNE
BURGIO
AG
LAVORI DI COSTRUZIONE STRADA DI 1990/1 COLLEGAMENTO TRA LA 991 SP36 E LA SS336 II LOTTO
91
COMUNE
BUSETO PALIZZOLO
TP
COSTRUZIONE 1978/1 PALESTRA POLIVALENTE 988
04/05/88
1990
24/04/91
24/10/92
02/12/91
15/12/97
OPERA INCOMPIUTA IN QUANTO E' STATO REVOCATO IL FINANZAIMENTO INTEGRATIVO OCCORRE FINANZIARE IL COMPLETAMENTO
€0
€ 1.465.429,08
LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA STRADA DI PENETRAZIONE AGRICOLA EX CONSORTILE N.10 DA VILLAFRANCA SICULA A CALAMONACI LAVORI DI COSTRUZIONE STRADA DI PENETRAZIONE AGRICOLA POZZILLO I STRALCIO LAVORI DI COSTRUZIONE DLLA CHIESA 1986 PARROCCHIALE DI C/DA SASI LAVORI DI MANUTENZIONE POR STRAORDINARIA DELLA SICILIA 2008 STRADA COMUNALE 2000/200 CALATAFIMI SEGESTA 6 BOSCO ANGIMBE'
92
COMUNE
CALAMONACI
AG
93
COMUNE
CALAMONACI
AG
94
COMUNE
CALATAFIMI SEGESTA
TP
95
COMUNE
CALATAFIMI SEGESTA
TP
96
COMUNE
CAMPOFELICE DI FITALIA
PA
RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO URBANO
PA
LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE A SERVIZIO DEGLI ALLOGGI POPOLARI DEFINIZIONE DELLE OPERE PRIMARIE AREA PEEP E RIQUALIFICAZIONE DEL TESSUTO URBANO
ME
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PALAZZO LARCAN
97
98
99
COMUNE
COMUNE
COMUNE
CAMPOFELICE DI ROCCELLA
CAPIZZI
CAPIZZI
ME
1992
LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA PALESTRA 1981 COMUNALE IN ZONA TIMPE RUSSO
04/07/89
03/10/90
OCCORRE FINANZIARE IL COMPLETAMENTO
€0
06/04/91
30/03/92
OCCORRE FINANZIARE IL COMPLETAMENTO
€0
09/01/92
08/07/93
CONTENZIOSO CON L'IMPRESA
€ 1.200.000,00
01/06/09
08/09/09
LAVORI NON ULTIMATI PER CALAMITA' NATURALI
€0
18/02/03
26/10/03
RISOLUZIONE IN DANNO ALL'IMPRESA
€ 370.000,00
OCCORRE FINANZIARE IL COMPLETAMENTO
€ 1.098.134,00
05/09/95
23/12/97
LAVORI NON COMPLETATI PER MANCANZA DI FONDI LAVORI NON COMPLETATI PER MANCANZA DI FONDI
€0
€0
100
COMUNE
CARINI
PA
101
COMUNE
CARLENTINI
SR
LAVORI PER IL COMPLETAMENTO DELL'EMISSARIO DI VIA S.ANNA DA PIANO BALILLA A VIA FRANCESCO CRISPI COSTRUZIONE ALLOGGI ED ELIMINAZIONE CAMPI 1994 CONTAINERS COMPARTO A
26/07/05
30/10/05
LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTO
€ 600.000,00
30/03/05
19/12/07
LAVORI SOSPESI
€0
30/03/94
MANCATA APPROVAZIONE DEL COLLAUDO AMMINISTRATIVO
€ 2.000.000
ME
LAVORI DI COSTRUZIONE STRADA COMUNALE ESTERNA COLLEGANTE 1991 LA C/DA FONTANA CON LA S.P. CASALVECCHIOSANTA TERESA
COMUNE
CASALVECCHIO SICULO
ME
LAVORI DI COSTRUZIONE 1990 CENTRO SOCIALE
18/10/93
04/03/96
COMUNE
CASTELL'UMBER TO
ME
COSTRUZIONE IMPIANTO 1980/1 DI DEPURAZIONE IN 981 LOCALITA' FIORIERI
07/11/96
07/11/96
105
COMUNE
CASTELL'UMBER TO
ME
COSTRUZIONE IMPIANTO 1987/1 DI DEPURAZIONE IN 989 LOCALITA' CHIARITA
18/09/95
18/09/95
106
COMUNE
CASTIGLIONE DI SICILIA
CT
14/05/91
13/11/92
FALLIMENTO DELL'IMPRESA
€0
107
COMUNE
CASTIGLIONE DI SICILIA
CT
20/09/88
14/04/94
CARENZA DI FONDI
€0
108
COMUNE
CASTIGLIONE DI SICILIA
CT
CENTRO SOCIALE POLIVALENTE
16/06/92
CARENZA DI FONDI
€0
CT
FOGNATURA IN FRAGIO AL TORRENTE ACQUICELLA
14/03/03
LAVORI SOSPESI DALL'IMPRESA PER ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO
€ 338.110,64
COMUNE
CASALVECCHIO SICULO
103
104
102
109
COMUNE
CATANIA
CENTRO DIURNO PER ANZIANI LOCALITA' SAN VINCENZO
1986
STRADA DI COLLEGAMENTO TRA IL 1987/1 COMUNE DI CASTIGLIONE 991 DI SICILIA SS 185 I LOTTO 1989
12/12/91
30/03/06
MANCATA APPROVAZIONE DEL COLLAUDO AMMINISTRATIVO L'OPERA RISULTA ULTIMATA MA MANCA IL COLLAUDO AMMINISTRATIVO L'OPERA RISULTA ULTIMATA MA MANCA IL COLLAUDO AMMINISTRATIVO
€ 750.000
€0
€0
110
COMUNE
CATTOLICA ERACLEA
AG
111
COMUNE
CATTOLICA ERACLEA
AG
112
COMUNE
CATTOLICA ERACLEA
AG
113
COMUNE
CERAMI
EN
114
COMUNE
CHIUSA SCLAFANI
PA
115
COMUNE
CHIUSA SCLAFANI
PA
116
COMUNE
CHIUSA SCLAFANI
PA
117
COMUNE
CHIUSA SCLAFANI
PA
118
COMUNE
CHIUSA SCLAFANI
PA
119
COMUNE
CINISI
PA
120
COMUNE
CINISI
PA
121
COMUNE
CINISI
PA
COSTRUZIONE CANALE EMISSARIO E IMPIANTO DI DEPURAZIONE COSTRUZIONE IMPIANTO SPORTIVO COPERTO POLIVALENTE COSTRUZIONE DEL CARCERE MANDAMENTALE IN C/DA MALTESE REALIZZAZIONE 1 STRALCIO DEL PARCO SUB URBANO ZUCCALEO
2003
€0
00/00/95
00/00/92
00/00/93
00/00/86
00/00/88
OPERA INCOMPIUTA PER CARENZA DI FONDI
€0
10/10/08
OPERA INCOMPIUTA PER CARENZA DI FONDI
€0
28/05/08
RISTRUTTURAZIONE EX MONASTERO BADIA ED ANNESSA CHIESA COMPLETAMENTO E RECUPERO CHIESA DEL COMUNE CIRCONVALLAZIONE LATO VALLE AL CENTRO ABITATO COMPLETAMENTO STRADA COMUNALE SANTA BARBARA
OCCORRE ULTERIORE FINANZIAMENTO OCCORRE ULTERIORE FINANZIAMENTO OCCORRE ULTERIORE FINANZIAMENTO OCCORRE ULTERIORE FINANZIAMENTO OCCORRE ULTERIORE FINANZIAMENTO
URBANIZZAZIONE C/DA MALLA' LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA STRADA LITORANEA TRA L'ABITATO DI CINISI E LA ZONA DI INSEDIAMENTI TURISTICI IN C/DA MAGAGGIARI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA NELLA ZONA COMMERCIALE IN C/DA SAN GIOVANNI REALIZZAZIONE DEL PROLUNGAMENTO DELLA VIA DELLE CASE
OPERA INCOMPIUTA PER CARENZA DI FONDI OPERA INCOMPIUTA PER CARENZA DI FONDI
00/00/93
€0
€0 €0 €0 €0 €0
MANCATO FINANZIAMENTO
€0
18/11/04
MANCATO FINANZIAMENTO
€0
09/12/10
OCCORRE ULTERIORE FINANZIAMENTO
€0
12/12/08
14/03/11
122
COMUNE
CINISI
PA
123
COMUNE
COLLESANO
PA
124
COMUNE
125
COMUNE
126
COMUNE
127
COMUNE
CONTESSA ENTELLINA CONTESSA ENTELLINA CONTESSA ENTELLINA
FIUMEDINISI
PA PA PA
MERCATO ORTOFRUTTICOLO I STRALCIO RESTAURO DELLE FORNACI ALLO STAZZONE COSTRUZIONE 12 ALLOGGI POPOLARI COSTRUZIONE 12 ALLOGGI POPOLARI COSTRUZIONE CENTRO CIVICO ZONA NELL'AREA DI TRASFERIMENTO
ME
ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO PER LE AREE URBANE LINEA DI INTERVENTO B RIQUALIFICAZIONE DEL QUARTIERE S. FRANCESCO E ZONE ADIACENTI MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DELLA SCUOLA DEGLI ANTICHI MESTIERI E DELLE TRADIZIONI POPOLARI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI ESEGUITI DALLA PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA DEL COSTONO A MONTE DELLA SP 27 DAL CIMITERO AL CENTRO ABITATO
128
COMUNE
FIUMEDINISI
ME
129
COMUNE
GALATI MAMERTINO
ME
130
COMUNE
GALATI MAMERTINO
ME
COSTRUZIONE CASA ALBERGO PER ANZIANI RIPRISTINO E COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI IN LOCALITà RAFA
06/07/94
02/07/96
OCCORRE ULTERIORE FINANZIAMENTO
€0
CONTENZIOSO FRA D.L. E IMPRESA
€ 968.928,19
FALLIMENTO DELL'IMPRESA INADEMPIENZA IMPRESA
€ 1.200.000,00
1998
20/01/01
1988
02/11/89
01/05/91
1987
04/06/90
03/12/92
1993
25/03/96
24/03/97
CONTENZIOSO CON L'IMPRESA
€ 290.385,82
27/12/10
OPERA ULTIMATA MA OCCORRE ULTERIORE FINANZIAMENTO
€ 375.000,00
OPERA INCOMPIUTA
€0
15/03/07
1988
87/81 E 14/86
06/05/89
05/09/90
1994
8/78 E 4/92
23/09/91
02/05/92
€ 800.000,00
€ 2.500.000,00 CONTENZIOSO TRA IMPRESA D.L. E COMUNE
€ 350.000.00
131
132
133
134
135
136
137
COMUNE
COMUNE
COMUNE
COMUNE
COMUNE
COMUNE
COMUNE
GELA
GIARDINELLO
GIARDINELLO
GIARDINELLO
GIARDINELLO
GIARDINELLO
GIARDINELLO
CL
COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO SCOLASTICO ELEMENTARE DI N.25 AULE DENOMINATA "S. MARIA DI GESU'"
PA
RISOLUZIONE CONTRATTO
€ 2.000.000,00
COMPLETAMENTO DELLA SOPRELEVAZIONE SCUOLA MEDIA
OPERA COMPLETATA AVREBBE BISOGNO DI ULTERIORE FINANZIAMENTO
€ 500.000,00
COMPLETAMENTO CAMPO SPORTIVO
OPERA COMPLETATA AVREBBE BISOGNO DI ULTERIORE FINANZIAMENTO
€ 1.000.000,00
PA
COMPLETAMENTO CAMPI DA TENNIS
OPERA COMPLETATA AVREBBE BISOGNO DI ULTERIORE FINANZIAMENTO
€ 95.000,00
PA
COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE MARGIO
OPERA COMPLETATA AVREBBE BISOGNO DI ULTERIORE FINANZIAMENTO
€ 1.539.680,00
PA
COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE CENTRO ABITATO
OPERA COMPLETATA AVREBBE BISOGNO DI ULTERIORE FINANZIAMENTO
€ 1.075.060,00
PA
COMPLETAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE PIAZZA CON ANFITEATRO
OPERA COMPLETATA AVREBBE BISOGNO DI ULTERIORE FINANZIAMENTO
€ 100.000,00
PA
1977
31/08/78
00/02/80
138
139
COMUNE
COMUNE
GIARDINELLO
GIARDINELLO
PA
COMPLETAMENTO INTERVENTI CHIESA MADRE
OPERA COMPLETATA AVREBBE BISOGNO DI ULTERIORE FINANZIAMENTO
€ 200.000,00
PA
COMPLETAMENTO FOGNATURA CENTRO URBANO E PERIFERIA
OPERA COMPLETATA AVREBBE BISOGNO DI ULTERIORE FINANZIAMENTO
€ 537.120,00
PALAZZETTO DELLO SPORT IN C/DA PIANO CONTE
OPERA COMPLETATA AVREBBE BISOGNO DI ULTERIORE FINANZIAMENTO
€ 1.000.000,00
140
COMUNE
GIARRATANA
RG
141
COMUNE
GIARRE
CT
142
COMUNE
GIARRE
CT
143
COMUNE
GIARRE
CT
144
COMUNE
GIARRE
CT
145
COMUNE
GRANITI
ME
146
COMUNE
GUALTIERI SICAMINO'
ME
147
COMUNE
GUALTIERI SICAMINO'
ME
148
COMUNE
GUALTIERI SICAMINO'
ME
REALIZZAZIONE PISCINA COPERTA REALIZZAZIONE CENTRO POLIFUNZIONALE DI TRAPUNTI
OPERA NON FRUIBILE OCCORRE ULTERIORE FINANZIAMENTO OCCORRE ULTERIORE FINANZIAMENTO RISOLUZIONE CONTRATTO
1990 1983
REALIZZAZIONE IMPIANTI 1981/1 SPORTIVI TRAPUNTI 982 PARCO REGIONALE DI VIALE DON MINZONI COSTRUZIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE CON SPOGLIATOI TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE AREE CIRCOSTANTI LE CASCATE CATAOLO CASA DI RIPOSO PER ANZIANI
1983
1991
17/04/96
16/04/99
POR SICILIA 2007 04/02/08 2000/200 6
24/11/08
1991
01/08/95
31/07/96
STRADA ESTERNA COMUNALE COLLEGANTE LA FRAZIONE SICAMINO' 1987 CON LA SP ZULLARINI LIPANTANI SAN PIER NICETO R C/DA PEDRAZZI
04/02/88
20/03/92
OCCORRE ULTERIORE FINANZIAMENTO OPERA INCOMPIUTA A CAUSA DI FRANE E SMOTTAMENTI MANCANZA DI FONDI
MANCANZA DI FONDI
€0 €0 €0 €0 € 484.000,00
€ 400.000,00 € 300.000,00
€ 300.000,00
149
COMUNE
ISOLA DELLE FEMMINE
PA
150
COMUNE
ISPICA
RG
151
COMUNE
ISPICA
RG
152
COMUNE
ISPICA
RG
153
COMUNE
ISPICA
RG
154
COMUNE
JOPPOLO GIANCAXIO
AG
155
COMUNE
JOPPOLO GIANCAXIO
AG
156
COMUNE
LASCARI
PA
157
COMUNE
LASCARI
PA
158
159
COMUNE
COMUNE
LEONFORTE
LETOJANNI
EN
ME
MUTUO CC.DD.P COMPLETAMENTO DEGLI P. E IMPIANTI SPORTIVI 1989 14/10/92 FONDI POLIVALENTI COMUN ALI ALLOGGI PER ANZIANI NEL 1° QUARTIERE 167 COMPLETAMENTO PISCINA POLISPORTIVA COMUNALE COMPLETAMENTO DEL NUOVO PALAZZO DELLA PRETURA COMPLETAMENTO CAMPO DI ATLETICA LEGGERA NEL COMPLESSO POLISPORTIVO DI C/DA CROCEFIA STRADA DI COLLEGAMENTO DELL'ABITATO CON LE C/DE RINA E CURIALE
21/11/95
OCCORRE ULTERIORE FINANZIAMENTO OCCORRE ULTERIORE FINANZIAMENTO
€ 1.492.600,00
€ 4.000.000,00
1983
87/81
10/07/84
17/06/86
1987
57/85
23/04/88
30/06/91
MUTUO CC.DD.P 14/10/89 P.
13/12/90
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
€ 3.000.000,00
08/09/92
CONTENZIOSO TRA INPRESA E COMUNE
€ 1.200.000,00
23/05/87
22/05/88
MANCATO FINANZIAMENTO PVS
€ 300.000,00
07/04/00
30/12/00
1990
27/88
PARCO SUB-URBANO
09/11/91
REALIZZAZIONE CENTRO DIURNO PER ANZIANI CASA ALBERGO PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO DI VIALE SALINELLE LAVORI DI COSTRUZIONE MERCATO COPERTO PER 1988 PRODOTTI AGRICOLI
COSTRUZIONE PISCINA ED ATTREZZATURE CONNESSE IN C/DA SILLEMI
RESCISSIONE CONTRATTO PER EVENTI GIUDIZIARI
1997
30/08/90
POP SICILIA 94/99
21/11/97
FALLIMENTO DELL'IMPRESA OCCORRE FINANZIARE IL COMPLETAMENTO
€ 4.000.000,00
€ 330.000,00 € 1.190.702,91
OCCORRE FINANZIARE IL COMPLETAMENTO
€0
07/09/93
OPERA ULTIMATA MA NON AGIBILE PER GRAVI DANNI ALLA STRUTTURA
€0
20/09/98
OPERA NON ULTIMATA PER PROBLEMI BUROCRATICI E CONSEGUENTE RITIRO DEL FINANZIAMENTO
€0
160
161
COMUNE
COMUNE
LICATA
LICATA
AG
LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA 1991 PISCINA COMUNALE
AG
LAVORI DI SISTEMAZIONE DI UN'AREA A VERDE ATTREZZATO E 2003 COLLEGAMENTO VIARIO CONIL RIONE FONDACHELLO
162
COMUNE
LINGUAGLOSSA
CT
LAVORI DI SISTEMAZIONE ED AMPLIAMENTO DI VIA FORTINO CON REALIZZAZIONE DI UN SOTTOVIA E DEL CAVALCAVIA PER IL RACCORDO TRA IL CENTRO ABITATO E LA MARENEVE
163
COMUNE
MALETTO
CT
LAVORI DI COSTRUZIONE CASA DI RIPOSO PER ANZIANI
PA
STRADA DI PENETRAZIONE AGRICOLA "COSTA MADONNA"
164
165
166
COMUNE
COMUNE
COMUNE
MARINEO
MASCALI
MASCALI
11/10/96
08/06/06
13/01/06
87/81
15/03/85
CT
STRADA ESTERNA PER LO SNELLIMENTO DEL TRAFFICO COLLEGANTE 1988 LA SS.114 CON L'ABITATO DI FONDACHELLO
CT
LAVORI DI COSTRUZIONE MUTUO DI UN CAMPO 1989 CC.DD.P 17/12/90 POLIVALENTE COPERTO P. I° LOTTO
04/07/89
25/04/88
CONTENZIOSO COMUNE INPRESA
€ 3.000.000,00
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO SI E' IN ATTESA DELLA DECISIONE DEL C.G.A. PER RIAPPALTARE I LAVORI OCCORRE ULTERIORE FINANZAMENTO
€ 500.000,00
IL COMUNE NON HA PIU' INTERESSE A COMPLETARE L'OPERA PERTANTO VORREBBE DEMOLIRLA
€ 150.000,00
OCCORRE ULTERIORE FINANZIAMENTO OPERA NON COMPLETATA OCCORRE ULTERIORE FINANZIAMENTO
€0
€0
03/06/91
MANCATO FINANZIAMENTO PVS
€0
16/10/91
MANCATA CONCESSIONE DA PARTE DELLA CC.DD.PP. DI ULTERIORE MUTUO
€0
167
COMUNE
MAZZARINO
CL
OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (P.I.P.) IN C/DA S.CATERINA VOLTA GRANDE
168
COMUNE
MAZZARINO
CL
RESTAURO DEL MUNICIPIO
169
COMUNE
MAZZARINO
CL
170
COMUNE
MAZZARINO
CL
171
172
COMUNE
COMUNE
MAZZARRONE
MILAZZO
1986
30/03/92
04/10/93
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI AGIBILITA' SICUREZZA IGIENE ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEL COMPLESSO DELLA SCUOLA ELEMENTARE SAN DOMENICO MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA ANTINCENDIO NEL COMPLESSO DELLA SCUOLA ELEMENTARE MADONNUZZA
CT
LAVORI DI COSTRUZIONE STRADA ESTERNA DALLA VIA GRAVINA FINO ALLA 1991 STRADA ACATE - I° STRALCIO
16/01/95
15/10/95
ME
CAMPO DI CALCIO LOCALITA' FOSSAZZO 1986 REALIZZAZIONE TRIBUNE LATO OVEST
16/09/92
19/07/93
OCCORRE FINANZIARE IL COMPLETAMENTO
€ 5.318.000,00
OCCORRE FINANZIARE COMPLETAMENTO
€ 3.000.000,00
OCCORRE FINANZIARE COMPLETAMENTO
€ 1.500.000,00
OCCORRE FINANZIARE IL COMPLETAMENTO
€ 1.000.000,00
RESCISSIONE DEL CONTRATTO PER COMPLETARE IL I° STRALCIO OCCORRONO € 2.000.000,00 PER COMPLETAMENTO DELL'INTERO PROGETTO OCCORRONO € 9.000.000,00 CONTENZIOSO FRA COMUNE, IMPRESA, D.L. E COLLAUDATORE STATICO
€ 2.000.000,00
€0
173
COMUNE
MIRTO
ME
SISTEMAZIONE ED AMMODERNAMENTO ACQUEDOTTO ESTERNO
1991
16/10/97
04/12/01
174
COMUNE
MIRTO
ME
CASA DI RIPOSO PER ANZIANI S.GIUSEPPE
1993
25/08/97
30/09/01
ME
REALIZZAZIONE DI UN PARCO SUB URBANO IN LOCALITA' BOVIERO SAN ROCCO
1990
11/10/08
13/01/09
ME
OPERE DI URBANIZZAZIONE E DI COMPLETAMENTO DEL CENTRO DI COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI TIPICI
2000
04/01/01
14/06/02
175
176
178
179
180
COMUNE
COMUNE
COMUNE
MIRTO
MISTRETTA
MODICA
COMUNE
MODICA
COMUNE
MONTALBANO ELICONA
181
COMUNE
MONTEMAGGIOR E BELSITO
182
COMUNE
NARO
OPERA ULTIMATA E COLLAUDATA MA NON FRUIBILE OCCORRE ULTERIORE FINANZIAMENTO OCCORRE ULTERIORE FINANZIAMENTO OPERA NON FRUIBILE
€0 €0
€0
OPERA ULTIMATA MA NON COLLAUDATA
€0
RG
LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA PALESTRA E SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA ALLA SCUOLA MEDIA
OCCORRE ULTERIORE FINANZIAMENTO
€ 1.500.000,00
RG
LAVORI DI COPLETAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE R. POIDOMANI
OCCORRE ULTERIORE FINANZIAMENTO
€ 1.225.998.75
ME
COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO 1991 POLIFUNZIONALE LUNGO LA VIA PROVINCIALE
26/07/99
CONTENZIOSO TRA IMPRESA E COMUNE
€ 1.989.000,00
€0
€ 1.000.000,00
PA
AG
26/01/98
1986
07/03/92
08/11/92
L'OPERA E' RIMASTA INCOMPIUTA IN QUANTO C'E' LA DICHIARAZIONE D'INTERESSE ARCHEOLOGICO DELLA SOPRINTENDENZO BB.CC.AA
LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA STRADA ESTERNA 1989 SALITA-TARDIO
17/09/90
27/03/91
OCCORRE ULTERIORE FINANZIAMENTO
TRASFORMAZIONE IN ROTABILE DELLA TRAZZERA PALISI II LOTTO
183
COMUNE
NARO
AG
184
COMUNE
NISCEMI
CL
185
COMUNE
NISCEMI
CL
186
COMUNE
NOTO
SR
187
COMUNE
NOTO
SR
188
COMUNE
PACE DEL MELA
ME
189
COMUNE
PACE DEL MELA
ME
190
COMUNE
PALAGONIA
CT
191
COMUNE
PALAGONIA
CT
LAVORI DI COSTRUZIONE 1987 DI UN CENTRO SOCIALE RIFACIMENTO RETE IDRICA
1999
LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA SCUOLA STATALE DI N.18 AULE IN C/DA 1998 VASCELLERIA SCUOLA MEDIA ANGELO MARSIANO RECUPERO E CONSERVAZIONE EX OSPEDALE TRIGONA RECUPERO E CONSERVAZIONE IMMOBILE DENOMINATO PALAZZO TRIGONA
07/04/89
24/10/91
02/08/00
01/08/01
1989
OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA 2003 A SERVIZIO DEGLI ALLOGGI POPOLARI DI VIA CIRCONVALLAZIONE
€ 2.000.000,00 €0
19/11/99
30/09/00
OCCORRE ULTERIORE FINANZIAMENTO PER LA SISTEMAZIONE ESTERNA
433/91
10/12/04
12/03/08
OCCORRE ULTERIORE FINANZIAMENTO
€0
433/91
16/05/06
07/12/07
OCCORRE ULTERIORE FINANZIAMENTO
€0
OCCORRE ULTERIORE FINANZIAMENTO
€ 800.000,00
OCCORRE ULTERIORE FINANZIAMENTO
€ 900.000,00
OCCORRE ULTERIORE FINANZIAMENTO
€0
RESCISSIONE CONTRATTO
€0
COMPLETAMENTO STRADA DI PENETRAZIONE AGRICOLA CHE COLLEGA LA VIA PORTELLA CON LA VIA FONTANELLE COMPLETAMENTO STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA VIA BAGNARA MANDRAVECCHIA COSTRUZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT IN VIA BOLOGNA ANGOLO VIA CIRCONVALLAZIONE
OCCORRE ULTERIORE FINANZIAMENTO RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL CONTRATTO
02/04/90
02/12/90
€0
192
193
194
195
196
197
COMUNE
COMUNE
COMUNE
COMUNE
COMUNE
COMUNE
PALAGONIA
PALERMO
PALERMO
PALERMO
PALERMO
PALERMO
CT
ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTISISMICA 2005 DI EDIFICI SCOLASTICI
19/05/06
19/11/07
RESCISSIONE CONTRATTO
€0
PA
LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL COLLETTORE FOGNARIO DELLA ZONA S.E.
16/05/05
15/05/09
RESCISSIONE CONTRATTO
€ 14.000.000,00
PA
PROGETTO ESECUTIVO PER IL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DEL RADDOPPIO DELLA CIRCONVALLAZIONE LOTTO B DA VIA ALTOFONTE A VIA BELGIO
20/06/07
18/06/09
RESCISSIONE CONTRATTO
€ 7.600.000,00
PA
PROGETTO ESECUTIVO PER IL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DEL RADDOPPIO DELLA CIRCONVALLAZIONE RELATIVO AL TRONCO COMPRESO TRA VIA GIAFAR E VIA ALTOFONTE
02/09/05
01/09/07
RESCISSIONE CONTRATTO
€ 9.134.745.14
PA
LAVORI DI COSTRUZIONE DELL'ASILO NODO UBICATO IN VIA XXVII MAGGIO
21/03/05
21/06/06
RESCISSIONE CONTRATTO
€ 16.205.852,34
PA
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO "NUOVO CAVALLAI"
22/04/05
24/08/06
RESCISSIONE CONTRATTO
€ 422.899,00
198
199
200
201
COMUNE
COMUNE
COMUNE
COMUNE
PALERMO
PALERMO
PALERMO
PALERMO
PA
PROGETTO DI RISANAMENTO CONSERVATIVO RIPRISTINO E RINNOVO DEGLI ELEMENTI ACCESSORI E DEGLI IMPIANTI NECESSARI ALL'USO RESIDENZIALE E SCOLASTICO DEL COMPLESSO DI VIA ALIA N.22
PA
INTEVENTO COSTRUTTIVO N.7/8/9 A BORGO NUOVO VIA ALIA 22
1983
PA
INTERVENTO COSTRUTTIVO N.12 BONAGIA VIA DEL BASSOTTO N 2
1983
PA
INTERVENTO COSTRUTTIVO N.3 A BORGO NUOVO VIA ALIA 14
1983
INTERVENTI COSTRUTTIVO N.1 VIA TIRO A SEGNO
202
COMUNE
PALERMO
PA
203
COMUNE
PALMA DI MONTECHIARO
AG
204
COMUNE
PETRALIA SOPRANA
PA
205
COMUNE
PETRALIA SOPRANA
PA
COSTRUZIONE UFFICI DELLA PRETURA E DI CONCILIAZIONE RECUPERO DEL PROSPETTO DEL MUNICIPIO RECUPERO SOFFITTI AFFRESCATI
CC.DD.P 22/06/04 P.
1983
FONDI CER MUTUI CCDDP P FONDI CER MUTUI CCDDP P FONDI CER MU TUI CCDDP P FONDI CER MUTUI CCDDP P
13/11/07
RESCISSIONE CONTRATTO
€ 16.351.049,63
02/06/82
07/02/86
OCCUPAZIONE ABUSA DEGLI ALLOGGI
€ 7.322.867,43
12/10/81
10/08/84
OCCUPAZIONE ABUSIVA DEGLI ALLOGGI
€ 14.995.746,00
27/09/82
30/09/84
OCCUPAZONE ABUSIVA DEGLI ALLOGGI
€ 4.662.152,00
28/05/85
OCCUPAZIONE ABUSIVA DEGLI ALLOGGI
€ 10.188.413,11
RESCISSIONE CONTRATTO
€ 1.500.000,00
OCCORRE ULTERIORE FINANZIAMENTO
€0
OCCORRE ULTERIORE SOMMA
€0
26/04/82
06/11/85
206
207
208
209
210
COMUNE
COMUNE
COMUNE
COMUNE
COMUNE
PETRALIA SOPRANA
PETRALIA SOPRANA
PETRALIA SOPRANA
PETRALIA SOTTANA
PETRALIA SOTTANA
PA
LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLE FRAZIONI MADONNUZZA, RAFFO, PELLIZZARA, CIAMPINI, GULINI, FASANO I E II STRALCIO
OCCERRE ULTERIORE SOMMA
€ 1.450.000,00
PA
LAVORI DI COPLETAMENTO E MANUTENZIONE DEL CAMPO DI CALCIO E IMPIANTI SPORTIVI NELLA FRAZIONE SS.TRINITA'
OCCERRE ULTERIORE SOMMA
€0
PA
LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NELL'AREA MISTA (ARTIGIANALE ED INDUSTRIALE)
OPERA INCOMPIUTA PER FALLIMENTO IMPRESA
€0
PA
COMPLETAMENTO DELLA STRADA INTERCOMUNALE PETRALIA SOTTANA PETRALIA SOPRANA
OCCORRE ULTERIORE FINANZIAMENTO
€0
PA
COMPLETAMENTO DELLA TRASFORMAZIONE IN ROTABILE DELLA STRADA RIRALE S.ELIA CATARRATTI
OCCORRE ULTERIORE FINANZIAMENTO
€ 970.000
OCCORRE ULTERIORE FINANZIAMENTO
€ 1.549.000,00
OCCORRE ULTERIORE FINANZIAMENTO
€ 600.000,00
211
COMUNE
PETRALIA SOTTANA
PA
212
COMUNE
PETRALIA SOTTANA
PA
COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI TRASFORMAZIONE IN ROTABILE DELLA REGIA TRAZZERA DEL FIUME COMPLETAMENTO DELLA STRADA RURALE IPISCIRAULI
213
214
COMUNE
COMUNE
PETRALIA SOTTANA
PIRAINO
PA
COMPLETAMENTO OPERE DI CONSOLIDAMENTO A VALLE DEL QUARTIERE SAN GIUSEPPE E DELL'AREA IN C/DA PIETRAGROSSA AREA A VALLE DEL QUARTIERE SAN GIUSEPPE
ME
LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA STRADA INTERCOMUNALE S. COSTANTINO 1986 ACQUARANCIO INTERESSANTE I COMUNI DI PIRAINO E GIOIOSA MAREA LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA STRADA COMUNALE ESTERNS S. 1988 ARCANGELO ILITI SERRO MARTINI CAVA ZAPPARDINO
215
COMUNE
PIRAINO
ME
216
COMUNE
RACCUJA
ME
CAMPO SPORTIVO COMUNALE
RG
LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN ACASA PROTETTA PER ANZIANI SITA IN VIA PSAUMIDA C/DA SELVAGGIO
217
COMUNE
RAGUSA
218
COMUNE
REITANO
ME
219
COMUNE
ROCCAPALUMBA
PA
REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI PRETRATTAMENTO E DELLA CONDOTTA DI SCARICO A MARE DEI LIQUAMI DELLE FRAZ. TORREMUZZA E VILLA MARGI COSTRUZIONE STRADA QUATTRO FINAITE BORGO MANGANARO
02/04/98
18/07/89
04/06/99
OCCORRE ULTERIORE FINANZIAMENTO
€ 1.539.000,00
23/05/88
OCCORRE FINANZIARE IL COMPLETAMENTO
€0
17/03/91
LAVORI SOSPESI DAL GENIO CIVILE PER (LAVORI IN VARIANTE ESEGUITI SENZA AUTORIZZAZIONE)
€0
INCOMPIUTA DAL 1990
€0
OCCORRE ULTERIORE FINANZIAMENTO
€0
CONTENZIOSO TRA COMUNE ED IMPRESA
€0
CONTENZIOSO CON L'IMPRESA
€ 3.000.000,00
21/12/01
1994
1986
27/01/89
20/07/92
220
221
COMUNE
COMUNE
ROCCAPALUMBA
RODI MILICI
COSTRUZIONE STRADA COMUNALE ESTERNA COZZO POMO QUATTRO FINAITE
29/12/87
OPERA INCOMPLETA
€ 1.500.000,00
25/09/80
IL COMUNE VUOLE CAMBIARE LA DESTINAZIONE D'USO DEL MATTATOIO OCCORRE ULTERIORE FINANZIAMENTO
€ 1.750.000,00
ME
LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL POR VERSANTE SUD A SICILIA PROTEZIONE DELLA C/DA 2007 18/06/08 2000/200 GERBIA IN RODI E DELLA 6 C/DA RINAZZO NEL CENTRO DI MILICI
15/11/08
OCCORRE ULTERIORE FINANZIAMENTO PER COMPLETAMENTO
€ 2.500.000,00
LAVORI DI COSTRUZIONE STRADA AGRICOLA DI 1991 COLLEGAMENTO S. BASILIO CIPOLLAZZI
00/00/98
LAVORI SOSPESI E FALLIMENTO IMPRESA
€0
LAVORI SOSPESI DA DUE ANNI
€0
PA
ME
COSTRUZIONE DI UN MATTOTOIO COMUNALE
1985
1978
COMUNE
RODI MILICI
223
COMUNE
SANT'AGATA MILITELLO
ME
224
COMUNE
SANT'AGATA MILITELLO
ME
225
COMUNE
SANT'ANGELO DI BROLO
ME
CONSOLIDAMENTO E RESTURO DELLA CHIESA 1995 DI S. FILIPPO E GIACOMO
226
COMUNE
SANT'ANGELO DI BROLO
ME
RESTAURO EX CONVENTO E CHIOSTRO S. FRANCESCO
227
COMUNE
SANT'ANGELO DI BROLO
ME
228
COMUNE
SAN FILIPPO DEL MELA
ME
222
15/12/85
01/10/79
00/00/96
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'OSPEDALE
COMPLETAMENTO CAMPO SPORTIVO ED OPERE CONNESSE REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SOCIO CULTURALE POLIVALENTE
23/10/96
14/12/98
OCCORRE ULTERIORE FINANZIAMENTO
€0
POR SICILIA 2005 26/10/06 2000/200 6
23/12/08
OCCORRE ULTERIORE FINANZIAMENTO
€0
1991
20/10/04
15/07/05
1986
09/12/87
10/08/03
OCCORRE ULTERIORE FINANZIAMENTO CONTENZIOSO CON L'IMPRESA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
€0 € 1.500.000,00
229
230
COMUNE
COMUNE
SAN FILIPPO DEL MELA
SAN MARCO D'ALUNZIO
ME
ME
231
COMUNE
SANTO STEFANO DI CAMASTRA
ME
232
COMUNE
SANTO STEFANO DI CAMASTRA
ME
233
COMUNE
SANTA VENERINA
CT
COMPLETAMENTO CENTRO DIURNO PER 1987 ANZIANI NELLA FRAZIONE OLIVARELLA LAVORI DI POTENZIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELL'ACQUEDOTTO INTERNO CON CONTROLLO TELEMATICO DEMOLIZIONE MAGAZZINO E COSTRUZIONE FABBRICATO A TRE ELEVAZIONI DA ADIBIRE AD ORFANOTROFIO COSTRUZIONE PALESTRA COPERTA
1991
00/00/00
I LAVORI NON SONO MAI STATI CONSEGNATI A CAUSA DI IMPREVISTI GEOLOGICI
€ 1.000.000,00
07/11/95
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIENZE
€0
1991
19/72 E 21/85
13/11/93
12/06/94
1985
ago-78
10/08/85
10/08/86
SISTEMAZIONE ESTERNA DELL'IMPIANTO SPORTIVO CON ANNESSI SERVIZI PER LA 2001 RIQUALIFICAZIONE DEGLI ALLOGGI POPOLARI DEI CILLAGGI SAN GIUSEPPE E SANTA MARIA GORETTI
234
COMUNE
SALEMI
TP
LAVORI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PER L'INSEDIAMENTO RESIDENZIALE NELL'AREA VIGNAGRANDE
235
COMUNE
SAMBUCA DI SICILIA
AG
COSTRUZIONE PISCINA COMUNALE E RELATIVI SPOGLIATOI
1999
30/06/09
64/81
00/07/99
00/12/00
FONDI 1987 CC.DD.P 11/08/88 P.
01/05/90
IN CORSO GIUDIZIO PER LA RESCISSIONE DEL CONTRATTO IN DANNO DELL'IMPRESA LAVORI INTERROTTI PER FALLIMENTO DELL'IMPRESA
OPERA PARZIALMENTE COMPLETATA OCCORRE ULTERIORE FINANZIAMENTO
I LAVORI SONO STATI INTERROTTI CON SCIGLIMENTO DEL CONTRATTO A SEGUITO DI ATTO DI CITAZIONE DELL'IMPRESA OPERA INCOMPIUTA PER RISOLUZIONE CONTRATTO
€0
€0
€ 900.000,00
€ 6.200.000,00
€ 3.000.000,00
236
COMUNE
SAMBUCA DI SICILIA
AG
237
COMUNE
SAN CONO
CT
238
COMUNE
SAN CONO
CT
239
COMUNE
SAN CONO
CT
240
COMUNE
SCLAFANI BAGNI
PA
241
COMUNE
SOMMATINO
CL
242
COMUNE
SORTINO
SR
COSTRUZIONE NUOVA CHIESA DI SAN GIORGIO CENTRO SERVIZI STOCCAGGIO E COMMERCIALIZZAZIONE DEL FICODINDIA REALIZZAZIONE PARCO COMUNALE IN C/DA GIUMMARRATA
RIFACIMENTO DELLA COPERTURA ED ALLA MESSA IN SICUREZZA DEL MUNICIPI
1989
11/06/90
10/06/91
OPERA INCOMPIUTA PER RISOLUZIONE CONTRATTO IMPRESA FALLITA
1998
10/04/00
09/10/01
OCCORRE ULTERIORE FINANZIAMENTO
€ 100.000,00
1991
25/05/93
26/05/94
OCCORRE ULTERIORE FINANZIAMENTO
€ 220.000,00
I LAVORI SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI OCCORRE ULTERIORE FINANZIAMENTO PER COMPLETARE ALCUNI LAVORI RESOSI NECESSARI A SEGUITO DELL'EVENTO CALAMITOSO DEL 15/18 OTTOBRE 2003
€ 200.000,00
20/08/07
I LAVORI SONO IMCOPIUTI PER CARENZA DI FONDI
€0
01/06/92
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
€ 1.179.888,01
20/02/11
LAVORI SOSPESI IN ATTESA DELLA REDAZIONE DI UNA PVS CON MAGGIORE IMPORTO
€ 40.000,00
ORDINA NZA CONSIG LIO DEI MINISTR I
LAVORI DI COLLEGAMENTO VIARIO TRA IL COMUNE DI 2004 17/06/05 SCLAFANI BAGNI E LA STRADA VALLEDOLMO/ALIA LAVORI DI COSTRUZIONE MUTUO DELLA PALESTRA CC.DD.P 11/05/92 COPERTA P. LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE IN C/DA PENNINO
FONDI COMUN ALI
17/07/10
€ 2.800.000,00
243
244
245
246
247
COMUNE
COMUNE
COMUNE
COMUNE
COMUNE
SORTINO
SPERLINGA
SPERLINGA
SPERLINGA
SPERLINGA
SR
EN
EN
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEI LOCALI 2003 DELL'EX CASERMA DI PIAZZA S FRANCESCO DA DIBIRE A MUSEO DEI PUPI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E SISTEMAZIONE IDRAULICA ZONA "VILLA CIRINO-CHIESA COMUNALE S.ANNA" LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA STRADA TURISTICA E PANORAMICA PER LO SVILUPPO DELLE ZONE INTERNE E COLLINARI DELLE C/DE CIRINOMARRA-FARINA E PER L'ACCESSO AL CASTELLO COMUNALE
EN
LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA STRADA TURISTICA E PANORAMICA PER LO SVILUPPO DELLE ZONE INTERNE E COLLINARI DELLE C/DE FARINASANTI QUARANTA-SERRA DELL'ACI-PERCIATA E PER L'ACCESSO AL CASTELLO COMUNALE
EN
LAVORI DI COSTRUZIONE DEL PALAZZO MUNICIPALE IN LOCALITA' S. MARGHERITA
04/03/06
I LAVORI SONO ANCORA SOSPESI IL COMUNE NON PUO' QUANTIZZARE ALCUNA SOMMA AGGIUNTIVA
€0
27/11/08
16/11/09
IL COMUNE NON HA ESPLICITATO LA MOTIVAZIONE DELLA MANCATA ULTIMAZIONE
€0
30/04/92
IL COMUNE NON HA ESPLICITATO LA MOTIVAZIONE DELLA MANCATA ULTIMAZIONE
€0
02/04/92
IL COMUNE NON HA ESPLICITATO LA MOTIVAZIONE DELLA MANCATA ULTIMAZIONE
€0
31/08/01
IL COMUNE NON HA ESPLICITATO LA MOTIVAZIONE DELLA MANCATA ULTIMAZIONE
€0
03/03/88
20/02/89
20/07/00
248
COMUNE
SPERLINGA
EN
249
COMUNE
TAROMINA
ME
250
251
COMUNE
COMUNE
TERRASINI
VALDERICE
OPERE DI MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO CENTRO ABITATO PROGETTO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELL'AMMASSO 2008 ROCCIOSO A NORDOVEST DEL CASTELLO MEDIOEVALE SOVRASTANTE LA SS 120 ED INSERITO NELL'ABITATO DI SPERLINGA COSTRUZIONE DI CASA ALBERGO PER ANZIANI DI 1983 N.60 POSTI LETTO IN C/DA MARFAELE
PA
LAVORI DI INCANALAMENTO DEL TORRENTE FURI E DEI CONNESSI INTERVENTI IDONEI A PRESERVARE IL PORTO DALL'INTERRAMENTO - I° LOTTO
TP
LAVORI DI RADDOPPIO DELLA CONDOTTA DI MANDATA DELLA CENTRALE MILO AL SERBATOIO CAPOSCALE E RELATIVO AMPLIAMENTO
1988
07/10/10
87/81
15/07/11
24/07/84
22/08/90
27/11/93
IL COMUNE NON HA ESPLICITATO LA MOTIVAZIONE DELLA MANCATA ULTIMAZIONE
€0
OCCORRE ULTERIORE FINANZIAMENTO
€0
I LAVORI VENNERO APPALTATI IN PRIMA BATTUTA NEL 92 E NEL 96 E' STATO RESCISSO IL CONTRATTO RIAPPALTATI NEL 98 CONSEGNATI NEL 2000 E SOSPESI NEL 2002 SI RITIENE CHE OCCORRA ULTERIORE FINANZIAMENTO
€0
OCCORRE ULTERIORE FINANZIAMENTO
€ 1.300.000,00
252
253
254
COMUNE
COMUNE
COMUNE
VALDERICE
VALDERICE
VALDERICE
255
COMUNE
VALDINA
256
COMUNE
VALGUARNERA CAROPEPE
TP
PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DELLA CONDOTTA DI ALLONTANAMENTO SOTTOMARINA DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI 3° 1999 LIVELLO IN C/DA ANNA MARIA A SERVIZIO DELLA RETE FOGNANTE DEL LATO NORD DEL TERRITORIO DI VALDERICE
29/09/99
TP
LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA STRADA ESTERNA 1988/1 ABITATO CROCEVIE-SAN 990 MAECO-FICO (CIRCONVALLAZIONE)
05/07/90
TP
LAVORI DI TRASFORMAZIONE IN ROTABILE DELLA VIA "RIGOSIA-ACQUESORBE" COMPRESA TRA LA VIA CIMITERO E LA VIA ACQUESORBE
1986
20/288
LAVORI DI REALIZZAZIONE DI OPERE DI FONDI 1996/1 URBANIZZAZIONE E EX ME 04/02/03 998 RIQUALIFICAZIONE DELLE GESCAL AREE ADIACENTI GLI ALLOGGI IACP
EN
COSTRUZIONE DI UN CENTRO POLIVALENTE
1988
04/07/89
28/05/00
OCCORRE ULTERIORE FINANZIAMENTO
€ 3.450.577,66
17/07/92
OCCORRE ULTERIORE FINANZIAMENTO
€ 6.000.000,00
10/02/89
OCCORRE ULTERIORE FINANZIAMENTO
€ 4.500.000,00
04/08/04
07/03/01
IL COMUNE RIFERISCE CHE "LA COMPETENZA DEI LAVORI E' DELLO IACP DI MESSINA CHE HA ANNULLATO IN AUTOTUTELA LA GARA E NON HA ANCORA PROVVEDUTO AL RIAPPATO OCCORRE COMUNQUE UN ULTERIORE FINANZIAMENTO" OCCORRE ULTERIORE FINANZIAMENTO
€ 504.497,22
€ 1.100.000,00
257
258
COMUNE
COMUNE
VIAGRANDE
VIAGRANDE
CT
LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI VIAGRANDE CON LA REALIZZAZIONE DI N.140 LOCULI N.38 TOMBE PERPETUE CAPPELLE GENTILIZIE VIALI UFFICI CIMITERIALIPONTE DI COLLEGAMENTO PEDONALE CON IL CIMITERO ESISTENTE
CT
LAVORI DI MANUTENZIONE COMPLETAMENO ED ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA IGIENE ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DELL'EDIFICIO DELLA SCUOLA MEDIA STATALE G. VERGA DI VIA PACINI
259
COMUNE
VIZZINI
CT
260
COMUNE
AIDONE
EN
261
COMUNE
AIDONE
EN
262
COMUNE
BELPASSO
CT
LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO POLIVALENTE PER SCUOLA ELEMENTARE MATERNA E SERVIZI ANNESSI IN C/DA ALBANICCHI COSTRUZIONE DELLA STRADA INTERCOMUNALE COLLEGANTE LA SS 288 CON LA STRADA PROVINCIALE AIDONEMIRABELLA IMBACCARI CENTRO SOCIALE PER HANDICAPPATI COSTRUZIONE CASA ALBERGO PER ANZIANI
09/11/07
LAVORI SOSPESI PER ACQUISIZIONE NULLA OSTA DA PARTE DELLA PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA
€0
14/07/10
MANCATO ACCREDITAMENTO DELLE SOMME DA PARTE DELLA REGIONE
€0
NON RISULTA FINANZIATA ED APPROVATA LA PVS CHE PREVEDEVA IL COMPLETAMENTO DELLA PALESTRA
€0
10/11/10
1987
09/01/90
1982
24/08/83 24//06/1984
1988
27/03/90
27/01/91
1997
29/03/99
29/03/00
PROBLEMI GIUDIZIARI
MANCANZA DI FONDI MANCANZA DI FONDI
€ 2.000.000,00
263
COMUNE
BELPASSO
CT
264
COMUNE
CALTANISSETTA
CL
265
COMUNE
CALTANISSETTA
CL
266
COMUNE
CALTANISSETTA
CL
INTEGRAZIONE IDROPOTABILE DELL'ABITATO - OPERE DI ADDUZIONE ED ACCUMULO LAVORI DI COMPLETAMENTO PALAZZO MONCADA LAVORI DI COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA L.MONACO
RESCISSIONE DEL CONTRATTO. IMPRESA IMPORTO DICHIARATA FALLITA
01/02/91
€ 2.500.000,00
€ 848.000,00
LAVORI DI COMPLETAMENTO PARCO URBANO BALATE
€ 3.200.000,00
LAVORI DI COMPLETAMENTO EDIFICIO COMUNALE DI VIA MARIO TUMMINELLI LAVORI DI COMPLETAMENTO UFFICI COMUNALI SAN DOMENICO LAVORI DI COMPLETAMENTO EX MACELLO LAVORI DI COMPLETAMENTO SCUOLA MATERNA BALATE LAVORI DI COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA REGALPETRA
267
COMUNE
CALTANISSETTA
CL
268
COMUNE
CALTANISSETTA
CL
269
COMUNE
CALTANISSETTA
CL
270
COMUNE
CALTANISSETTA
CL
271
COMUNE
CALTANISSETTA
CL
272
COMUNE
CALTANISSETTA
CL
LAVORI DI COMPLETAMENTO ASILO NIDO S.PETRONILLA
273
COMUNE
CASTROFILIPPO
AG
PROGETTO DI UN CAMPO SPORTIVO
NON STIMABILE
€ 500.000,00
€ 300.000,00 € 1.500.000,00 € 500.000,00
€ 500.000,00
€ 300.000,00 28/04/86
10/04/89
MANCANZA DI FONDI
€ 4.000.000,00
274
COMUNE
CASTROFILIPPO
AG
PROGETTO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO
275
COMUNE
CASTROFILIPPO
AG
COSTRUZIONE DI UN POLISPORTIVO COPERTO
276
COMUNE
CENTURIPE
EN
COSTRUZIONE DI UN CENTRO INCONTRO MINORI
277
COMUNE
CORLEONE
PA
COMPLETAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA IN C/DA PUNZONOTTO
PA
COSTRUZIONE CENTRO DIURNO PER ANZIANI, OGGI IN FASE DI RICONVERSIONE "POLO COMPRENSORIALE PER L'INFANZIA IN C/DA S.LUCIA"
278
279
280
COMUNE
COMUNE
COMUNE
CORLEONE
FLORESTA
FLORESTA
ME
CASA ALBERGO PER ANZIANI
ME
COSTRUZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE ED OPERE ACCESSORIE
281
COMUNE
LICODIA EUBEA
CT
COMPLETAMENTO DEL DEPURATORE COMUNALE E DEI COLLETTORI FOGNARI AD ESSO AFFERENTI
282
COMUNE
LICODIA EUBEA
CT
COMPLETAMENTO E RIFACIMENTO RETE FOGNANTE
12/07/83
15/02/87
MANCANZA DI FONDI
€ 2.500.000,00
30/12/89
30/10/90
MANCANZA DI FONDI
€ 1.100.000,00
23/05/95
1987
04/11/96
MANCANZA DI FONDI IL COMUNE DESIDERA CAMBIARE LA DESTINAZIONE D'USO IN ATTO IL FINANZIAMENTO E' STATO CONGELATO OPERA REALIZZATA IN PARTE A SEGUITO DEL FALLIMENTO DELL'IMPRESA IL COMUNE NON HA SPECIFICATO LA MOTIVAZIONE DELLA MANCATA ULTIMAZIONE IL COMUNE NON HA SPECIFICATO LA MOTIVAZIONE DELLA MANCATA ULTIMAZIONE IL COMUNE NON HA SPECIFICATO LA MOTIVAZIONE DELLA MANCATA ULTIMAZIONE IL COMUNE NON HA SPECIFICATO LA MOTIVAZIONE DELLA MANCATA ULTIMAZIONE
€ 2.100.000,00
€ 2.768.996,57
€ 2.276.719,30
€ 4.500.000,00
283
284
285
286
287
288
COMUNE
COMUNE
COMUNE
COMUNE
COMUNE
COMUNE
LICODIA EUBEA
LICODIA EUBEA
LICODIA EUBEA
LICODIA EUBEA
LICODIA EUBEA
LICODIA EUBEA
CT
COMPLETAMENTO LAVORI DI RIFACIMENTO ACQUEDOTTO COMUNALE
IL COMUNE NON HA SPECIFICATO LA MOTIVAZIONE DELLA MANCATA ULTIMAZIONE
€ 2.800.000,00
CT
ADEGUAMENTO STRUTTURALE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA E. FERMI, PROGETTO ESECUTIVO DI COMPLETAMENTO RIPRISTINO OPERE CIVILI - EDILI ED ADEGUAMENTO IMPIANTI
OCCORRE ULTERIORE FINANZIAMENTO
€ 3.500.000,00
CT
COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI DIFESA E CONSOLIDAMENTO VERSANTI INSTABILI VIA DUCA ABRUZZI E SANTA LUCIA - ZONA A
IL COMUNE NON HA SPECIFICATO LA MOTIVAZIONE DELLA MANCATA ULTIMAZIONE
€ 1.200.000,00
CT
COMPLETAMENTO EDIFICIO CARMINE IN CASA ALBERGO
IL COMUNE NON HA SPECIFICATO LA MOTIVAZIONE DELLA MANCATA ULTIMAZIONE
€ 2.500.000,00
CT
COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE A VALLE DELLA VIA VARESE E PROSECUZIONE DEL TRACCIATO STRADALE IN DIREZIONE EST CON COMPITI DI VIA FUGA PER L'AREA OVEST DELL'ABITATO
IL COMUNE NON HA SPECIFICATO LA MOTIVAZIONE DELLA MANCATA ULTIMAZIONE
€ 3.100.000,00
RECUPERO EX CHIESA DEI BENEDETTINI DA ADIBIRE AD AUDITORIUM
IL COMUNE NON HA SPECIFICATO LA MOTIVAZIONE DELLA MANCATA ULTIMAZIONE
€ 2.600.000,00
CT
289
290
291
292
293
COMUNE
COMUNE
COMUNE
COMUNE
COMUNE
MALFA
MALFA
MILENA
MILENA
PANTELLERIA
ME
RIFUNZIAONALIZZAZIONE URBANA DEL TERRITORIO COMUNALE RELATIVAMENTE ALLA 2005 VIA ROMA ED ALLA VIA UMBERTO I° DEL CENTRO URBANO DI MALFA
ME
LAVORI DI RECUPERO DI UN IMMOBILE CON DESTINAZIONE RESIDENZIALE SITO IN VIA V.EMANUELE ANGOLO VIA FONTANA, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
CL
STRUTTURA DI BASE PER LA PRATICA DEL NUOTO OGGI DENOMINATA STRUTTURA DI BASE PER LA PRATICA DELLO SPORT
CL
TP
REALIZZAZIONE CENTRO COMMERCIALE
REVOCA DEL FINANZIAMENTO DA PARTE DELL'ASSESSORAT O REGIONALE LL.PP. ORA INFRASTRUTTURE
OCCORRE ULTERIORE FINANZIAMENTO
MUTUO CC.DD.P 14/01/88 P.
1991
LAVORI DI REALIZZAZIONE BRETELLE DI 1990 COLLEGAMENTO FRA LA STRADA PROVINCIALE E LA STRADA PANORAMICA
07/10/94
05/07/91
26/03/93
L'OPERA NON E' STATA COMPLETATA PER VARIAZIONI STRUTTURALI
€ 1.500.000,00
09/10/97
L'OPERA NON E' STATA COMPLETATA PER VARIAZIONI STRUTTURALI
€ 330.000,00
05/01/93
DIFFIDA DELL'ASSESSORAT O REGIONALE TERRITORIO ED AMBIENTE A PROSEGUIRE I LAVORI IN QUANTO IL COMUNE ERA PRIVO DI PRG. LAVORI SOSPESI E NON PIU' RIPRESI
294
295
296
297
COMUNE
COMUNE
COMUNE
COMUNE
PANTELLERIA
PANTELLERIA
POGGIOREALE
TRECCASTAGNI
TP
LAVORI DI REALIZZAZIONE CASA DI RIPOSO PER ANZIANI (CASA ALBERGO E CASA PROTETTA)
1983
23/08/85
31/05/89
TP
LAVORI DI COSTRUZIONE BAGNI DI CURA 1988 SAUNISTICA IN LOCALITA' BAGNO ASCIUTTO
15/03/91
22/07/92
TP
CT
COSTRUZIONE DELLA PISCINA COMUNALE
1987
LAVORI DI RESTAURO E TRASFORMAZIONE DEL 1990 PALAZZO DEI PRINCIPI DI GIOVANNI
298
COMUNE
TRECCASTAGNI
CT
PALAZZETTO DELLO SPORT
299
COMUNE
TRECCASTAGNI
CT
PALAZZETTO DELLO SPORT
300
PROVINCIA ME
S. PIERO PATTI
ME
STRADA A SCORRIMENTO VELOCE PATTI (A20) - 2° LOTTO
1988
11/11/91
06/11/06
LAVORI ULTIMATI E COLLAUDATI MA OCCORRE ULTERIORE FINANZIAMENTO LAVORI ULTIMATI MA L'OPERA NON E' MAI ENTRATA IN FUNZIONE. OCCORRE ULTERIORE FINANZIAMENTO
18/04/90
DEFERIMENTO DELLA DITTA ALL'AURITA' GIUDIZIARIA OPERE NON COLLAUDABILI
21/04/19
OPERA INCOMPIUTA PER MANCANZA FONDI
17/07/07
IL COMUNE RIFERISCE CHE NON HA LA POSSIBILITA' DI REPERIRE I FASCICOLI IL COMUNE RIFERISCE CHE NON HA LA POSSIBILITA' DI REPERIRE I FASCICOLI RESCISSIONE IN DANNO DEL CONTRATTO
€ 2.000.000,00
€ 300.000,00
€ 2.000.000,00
€ 9.261.236,96
301
PROVINCIA CL CALTANISSETTA
CL
302
PROVINCIA CL CALTANISSETTA
CL
LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'ENTE FIERA A CALTANISSETTA
1980
LAVORI DI COSTRUZIONE DEL MUSEO DELLE 1980 ZOLFARE
OCCORRE ULTERIORE FINANZIAMENTO PER COMPLETARE IL I° STRALCIO OCCORRONO € 500.000,00 PER COMPLETARE L'INTERO PROGETTO GENERALE OCCORRONO € 15.000.000,00 OCCORRE ULTERIORE FINANZAIMENTO
€ 500.000,00
€ 1.500.000,00
IMPORTO NON STIMABILE
